律师观点分析
2024年,购房者苏某某因购买的期房项目停工,开发商周口某某置业有限公司迟迟无法交房,陷入“钱房两空”的困境。在多次催告无果后,苏某某委托四川同方正律师事务所的杨婷律师,通过仲裁途径成功解除了购房合同,并追回了28万余元的购房款及相应损失。
案情简介:遭遇烂尾楼,百万购房款难追回
2019年,苏某某与周口某某置业有限公司签订了《商品房买卖合同(预售)》,购买了圣桦时代广场的一套商务公寓,并支付了全部购房款281,018元及住房专项维修资金3,563元。合同约定交房日期为2022年1月31日。然而,开发商先是以不可抗力为由通知延期至2023年底,之后项目便长期处于停工状态。苏某某曾于2023年提起诉讼,但因管辖权问题被驳回。无奈之下,他依据合同中的仲裁条款,再次踏上维权之路。
专业抗辩:杨婷律师精准锁定仲裁路径
面对复杂的案情,杨婷律师为苏某某制定了清晰高效的维权策略。
启动仲裁程序:杨婷律师敏锐地抓住了合同中的仲裁条款,建议苏某某直接向成都仲裁委员会提起仲裁,避免了再次陷入管辖权争议,大大缩短了维权周期。
夯实违约事实:她向仲裁庭提交了购房合同、付款凭证、催告函等一系列关键证据,清晰地证明了开发商逾期交房且项目停工,经催告后仍未履行,已构成根本违约,符合法定解除合同的条件。
全面主张损失:杨婷律师不仅主张退还全部购房款,还依据合同补充协议中关于“律师代理费”的约定,成功为苏某某主张了5,000元的律师费损失。同时,她还为苏某某计算了自付款次日起的资金占用利息,最大限度地挽回了其经济损失。
判决结果:仲裁庭全盘采纳,购房者胜诉
成都仲裁委员会经审理后,完全采纳了杨婷律师的代理意见。
解除合同:确认苏某某与开发商的《商品房买卖合同(预售)》于2024年4月3日解除。
退还房款及利息:裁决开发商退还苏某某购房款281,018元,并支付相应的资金占用利息。
赔偿律师费:支持了苏某某要求开发商承担5,000元律师费的请求。
费用承担:本案绝大部分仲裁费用由开发商承担。
社会意义:专业维权,为烂尾楼业主指明方向
此案的成功解决,为遭遇烂尾楼的购房者提供了宝贵的维权范本。杨婷律师凭借专业的法律素养,精准选择仲裁路径,高效地帮助当事人摆脱了困境,挽回了经济损失。这不仅彰显了法律在维护市场交易公平中的重要作用,也体现了律师在化解社会矛盾、保护弱势群体权益方面的专业价值,对规范房地产市场秩序具有积极的示范意义
